Главная Пример договора

ДОГОВОР – ПОСТАВКИ № 01/0709

 

г. Москва                                                                                                                «__» _____ 2009 г

           
ООО СМК «Русспецстрой» именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице  Генерального директора Бобкова Виктора Юрьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и _________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице Генерального директора _____________________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить бетон товарный, раствор (далее материалы) в ассортименте и с качеством соответствующим требованиям, перечисленным в спецификации (Приложение № 1). При этом Поставщик осуществляет поставку  материалов по ценам, указанным в Протоколе согласования  договорных цен (Приложение № 1). Адрес места доставки материалов также указывается в Приложении №1.
1.2.Датой поставки  является дата  подписания товарно-транспортной накладной (ТТН) в момент приемки материалов Покупателем от Поставщика.
1.3.Материалы становятся собственностью Покупателя с момента подписания ТТН. Риск случайного повреждения или уничтожения материалов до его приемки Покупателем несет Поставщик.

2.Срок и порядок поставки

2.1. Материалы поставляются в срок не позднее 24 часов, в количестве и ассортименте, указанным в Спецификации (Приложение № 1) на основании Заявки Покупателя на поставку (отгрузку) материалов. Заявка  подается Поставщику  за 24 часа  до начала отгрузки материалов Покупателю, но не позднее 14 час. 00 мин. дня,  предшествующего  отгрузке. Заявка может быть подана:  в письменном виде, по факсу, с печатью Покупателя, подписанной ответственным лицом, и содержащий  наименование и марку материала, требуемую подвижность, количество, дату и время начала поставки, адреса объектов и интервал движения транспорта. Если в заявке отсутствуют  какие-либо сведения, повлекшие за собой осложнения, связанные с приемкой бетона на объекте Покупателя, Поставщик имеет право не принимать эти претензии у Покупателя
2.2.   Минимальная норма отгрузки  - 7 м3.
2.3. Поставка материалов осуществляется Поставщиком путем доставки и отгрузки материалов на строительный объект по адресу, указанному в графике отгрузки (Схема объекта прилагается).
2.4.  Бетон, смеси,  и раствор поставляются на объект  специализированным транспортом (АБС),  предназначенным  для доставки бетонной смеси и раствора (Применяемые способы транспортировки должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от воздействия ветра и солнечных лучей).

           

3.Цена и порядок расчетов

3.1. Покупатель производит 100% предоплату за заявленную партию материала по ценам, установленным в Протоколе согласования договорных  цен (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Моментом оплаты по Договору является дата списания денежных средств  с расчетного счета Покупателя или третьего лица, осуществляющего оплату по указанию Покупателя. Цены, указанные в протоколе согласования договорных цен включают в себя стоимость материалов и их доставки на объект, НДС – 18%.
3.2. Цены на материалы, указанные в Протоколе согласования договорных цен, могут быть изменены  при удорожании  стоимости доставки материалов, с письменного согласия сторон, без изменения Договора, но не более чем на 10 %  от цены, указанной в Протоколе согласования  договорных цен.

4.Обязанности сторон

4.1.Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществить поставку материалов в точном соответствии со Спецификацией, путем передачи материалов в указанном   месте, с обязательным оформлением ТТН.
4.1.2. Обеспечить поставку материалов, в ассортименте,  комплектности и  в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1),  по утвержденным в Протоколе согласования договорных цен,  в количестве, указанном в заявке на поставку материала, в установленные   сроки.
4.1.3. Обеспечить качество поставляемых материалов согласно ГОСТ 7473-94. Все поставляемые материалы должны соответствовать Спецификации, иметь необходимые документы (сертификат изготовителя, паспорт на каждую партию). ТН и счет-фактура на поставленные материалы, предоставляются Покупателю каждые 20 дней на основании ТТН, с  отметкой о получении материала. Сверка сторон выполняется по окончании выполнения всех обязательств по данному Договору, но не реже чем один раз в месяц.
4.1.4. Поставщик отвечает за отсутствие прав третьих лиц на материалы, а также за то, что материалы не являются предметом залога, спора и не находятся под арестом.

 

4.2. Покупатель обязан:

 

4.2..1.   Принять материалы по ТТН. Принять ТН и Счет-фактуру, произвести сверку с Поставщиком не менее одного раза в месяц.
4.2.2.  Произвести предоплату материалов в соответствии со счетом и условиями настоящего Договора.
4.2.3.     Полный отказ от Заявки Покупатель имеет право произвести в будние дни за 4 часа до планируемого начала поставки, а в воскресные и праздничные дни – 18-00 предпраздничного  рабочего дня. Поставщик обязуется не начинать отгрузку материалов без устного предварительного согласования с ответственным лицом Покупателя, непосредственно, перед началом поставки.
4.4..1.    Своевременно подавать заявку с указанием необходимых сведений.
4.4.2.    Содержать подъездные пути в пунктах выгрузки, а также разгрузочные площадки в исправном состоянии, обеспечивающем в любое время осуществление перевозок, беспрепятственное движение и свободное маневрирование автомобилей.
4.4.3.   Обеспечивать промывку смесительных барабанов АБС без слива загрязненной жидкости на территории стройплощадки.
4.4.4.   Обеспечить очистку, мойку колес автомобилей, работающих на строительной площадке,  при выезде с нее.
4.4.5.  Предоставлять на объекте Покупателя водителям и другим представителям Перевозчика для служебного пользования телефонную связь.
4.4.6.     Обеспечить прием материалов в соответствии с настоящим Договором.
4.4.7.  В случае отказа в приемке материалов на объект, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика и совместно с ним, а также, водителем,  составить  и подписать акт с указанием причин отказа приема материалов.
4.4.8.  Представитель Поставщика обязан прибыть на объект по телефонному вызову Покупателя в течение 1,5 часа, либо передоверить свои функции водителю.

5.Приемка по качеству и количеству

5.1.  Прием поставляемых материалов по количеству и качеству осуществляется полномочным представителем  Сторон в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Сдача и прим поставляемых материалов оформляется  ТТН,  которые подписываются  полномочными представителями  и заверяются штампами сторон.
5.2.   Покупатель имеет право осуществлять лабораторные пробы на качество поставляемого  бетона и раствора самостоятельно на объектах. Все образцы, отобранные для испытания, должны быть промаркированы с указанием даты поставки, с наименованием Поставщика, производителя, номера накладной, номера АБС и подписи водителя.
5.3.       Прием материалов (бетона, растворов) производится непосредственно по объему. Покупатель имеет право производить контрольные замеры (мерной емкостью) и качества бетонной смеси  в соответствии с нормами ГОСТ 7473-94 и ГОСТ 10181.0-ГОСТ 10181.4.
5.3.1.     В случае поставки материалов, качество которых вызвало сомнение у Покупателя на объекте, последний обязан представить аргументированный отказ от приемки; в таком случае материалы будут заменены Поставщиком за его счет.
В случае если Поставщик докажет, что материалы, поставленные на объект, были соответствующего качества, Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы, связанные с этим инцидентом.
5.3.2.    В случае поставки материалов, количество которых вызвало сомнение у Покупателя, немедленный вызов  представителя Поставщика обязателен. Стороны обязаны произвести контрольные замеры в процессе поставки материалов мерной емкостью. Результаты замеров заносят в Акт, подписанный указанными представителями Сторон, и являются бесспорными. Стороны,  используя результаты замеров, путем переговоров устанавливают размер недогруза по партии материалов.
5.3.3.  Результат приема сравнивают с данными, указанными в ТТН, в случае совпадения результатов приема с данными ТТН, ответственное лицо Покупателя подписывает ТТН и ставит штамп Покупателя.
5.4.  Материалы считаются принятыми с момента  поставки их на объект Покупателя и подписания ТТН ответственным лицом Покупателя.
5.5.  В случае простоя  АБС по вине Покупателя, последний обязан оплатить простой в полном объеме согласно отметки, сделанной представителем Покупателя на объекте.

 

6.Ответственность сторон.

6.1.  В случае недопоставки материалов, некомплектности, и поставки материалов не- надлежащего качества, Покупатель вправе опротестовать сумму  оплаты  недопоставленных и  не соответствующих качеству, согласно ГОСТу, материалов, и требовать от Поставщика возврата уплаченных сумм. В случае задержки оплаты спорных поставок материалов Поставщик несет ответственность  в порядке  ст. 359, 360 ГК РФ.
6.2. Требование об оплате неустойки (пени, штрафы) должно быть оформлено в письменном виде. При отсутствии надлежащим образом оформленных требований, неустойка сторонами не начисляется и не выплачивается.
6.3. Оплата неустойки не освобождает  стороны от исполнения своих обязательств по Договору.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие внешние и чрезвычайные события или действия, которые признаются обстоятельствами непреодолимой силы ГК РФ.
7.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 7.1. обстоятельств по договору, при которых создалась невозможность исполнения ее обязательств по договору, должна незамедлительно известить об этом другую сторону, в письменном виде.
7.3. В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы более двух месяцев, стороны производят переговоры с целью выявления приемлемых для них альтернативных способов исполнения договора и достижения соответствующей договоренности.

 

8. Прочие условия

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Покупатель имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке в случае:
- нарушения сроков поставки материалов;
- несоблюдение Поставщиком требований по качеству и по количеству.
8.3. Поставщик вправе расторгнуть договор в случаях:
- нарушений сроков оплаты Покупателем по Договору более чем на 9 календарных дней по подписании настоящего Договора.
8.4. При расторжении Договора в соответствие с выше изложенным в п. 8.2. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с даты вручения уведомления о расторжении Поставщику.
8.5. Покупатель вправе отказаться от исполнения своих обязательств по Договору в одностороннем порядке (п.3. ст.450 ГК РФ) с возмещением Поставщику исключительно стоимости поставленных им (до момента решения об отказе от исполнения договора) материалов.
8.6. Поставщик вправе передать свои права по Договору третьим лицам: ( в том числе, но не ограничивая эти права требованиями) только с письменного согласия Покупателя . Все дополнения и изменения к настоящему Договору, считаются действительными при подписании их обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.8. Все изменения сторон в почтовых адресах, банковских реквизитах или сведений о государственной регистрации немедленно уведомляются в письменной форме в течение 10  дней.
8.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8.10. Копия Договора вручена каждой из сторон.
8.11. Все споры и разногласия, не достигнутые соглашением сторон, разбираются в Арбитражном суде г. Москвы по месту нахождения ответчика.
8.12.  Приложения к Договору: спецификация, протокол согласования цен.
.

 

9. Адреса и реквизиты сторон:

Покупатель:

Поставщик:
ООО СМК «Русспецстрой»
ИНН/КПП 7708168941/770801001
129366, г.Москва, ул. Космонавтов, д.8
ООО КБ «Международный расчетный Банк»
Р/с 40702810300000000758
К/с 30101810700000000177
БИК 044579177

Тел. (495) 991-93-65

 

 

 

 

 

 

  Покупатель:                                                                                  Поставщик:                                                                                                                    

________________/___________________/                                   _________________ /В.Ю. Бобков/

                                                                                              Приложение № 1
                                                                                   К Договору №

                        СПЕЦИФИКАЦИЯ,  Протокол  согласования цен

№/п

Наименование товара

 Кол-во

Цена в руб. с НДС

Сумма в рублях с учетом доставки НДС-18%

1

Бетон товарный

 

 

 

Адрес доставки:

Покупатель                                                                                    Поставщик

__________________                                                       _____________________
                                  /_______________ /                                                                   /В.Ю.Бобков/

 
Главная О МосХолдинге Бетон и раствор Вентиляция Кабель, электрика Строительное оборудование Прайс-листы Образцы договоров Наши клиенты Наша лицензия Наши контакты